Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор изготовления декоративного камня». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Акриловый камень был изобретён химиками американской компании DuPont в 1962-63 годах. Перед химиками стояла задача изготовить кость для резьбы. Конечный продукт получился настолько отличным, что его начали использовать в изготовления поверхностей способных служить в агрессивной среде: жир, вода, химикаты, красители, поток людей.
Договор на изготовление изделий из искусственного камня
! При замере изделия после 17-00 Дата Договора будет присвоена следующим днем!
Общество с ограниченной ответственностью « Акрилдизайн « , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Иванова.А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ( в случае юридического лица)
,именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
, действующего на основании Устава или паспорта ( в случае физического лица) ,с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий
а Заказчик обязуется принять изделия в срок и оплатить выполненную
1.2. Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.
1.3. Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу — Приложение № 1 к Договору , являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:
-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;
-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Исполнитель осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.6 настоящего договора. Если в результате указанного контрольного обмера Исполнитель придёт к выводу о необходимости внесения изменений ( дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения ( дополнения) в спецификацию.
Как происходит выполнение заказа?
В зависимости от сложности, заказ будет выполнен в срок около 7 дней.
После оформления заявки по указанному вами адресу приедет мастер – в Москве эта услуга по акции — бесплатная. Наш сотрудник сделает точнейшие замеры, учтёт все возможные неровности стен – это особенно важно при изготовлении столешниц. После этого он составит подробный чертёж, который позже, уже в электронном виде, передаст на производство.
Замерщик покажет образцы камней, поможет с правильным выбором материала, поможет определиться с нюансами, зависящими от размеров и освещённости помещения. Так, например, для столешниц не стоит выбирать тёмный глянцевый однотонный композит. Хоть это и смотрится очень красиво, но из-за постоянной эксплуатации камень потускнеет и потеряет прежний вид.
Также вы заключите с нашей компанией договор, в котором будет прописана полная стоимость изделия, гарантия, сроки изготовления и доставки.
В зависимости от сложности и объёма заказа, на изготовление изделия уйдёт от двух до шести дней. В заранее оговоренный с менеджером день заказ будет доставлен и установлен «под ключ».
Нужно понимать, что «Онлайн-калькулятор», даёт примерный ориентир по стоимости будущего изделия. Точную стоимость Вам рассчитают наи менеджеры по телефону. Если после приезда замерщика все параметры совпадут с теми, что были указаны менеджеру, то и цена не изменится.
Договор подряда на изготовления столешницы из искусственного камня
- В течение гарантийного срока результат выполненной работы должен соответствовать условиям настоящего договора, а также требованиям, обычно предъявляемым к результату такого рода работы.
- В случае обнаружения в выполненной работе недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки работ, Подрядчик обязан: Безвозмездно устранить недостатки выполненной работы (использованного материала) в течение 14 (Четырнадцати) дней с момента предъявления требования Заказчика, а в случае отсутствия необходимого для этого материала на складе Подрядчика — в течение 42 (Сорока двух) дней.
- Рассмотрение споров.
-
- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Договор изготовления декоративного камня
5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.
5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.
6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).
6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.
2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей.
2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.
3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.
3.2. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.
3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.
5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .
5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
Договор на продажу искусственного камня
Какие проблемы возникают при организации подобного бизнеса с нуля? — создание имиджа будущей компании, название, логотип, регистрация доменного имени. При заказе в рекламной фирме стоимость составляет около 20 000 руб. — необходимость разработки сайта на современной платформе, написание оригинальных текстов, наполнение сайта реальными «живыми» фотографиями. Стоимость 50 000 руб. — SEO-продвижение сайта. От 10 000 руб/мес. Срок от 6 месяцев. — Организация рекламных компаний в Google Adwords и Яндекс Директ. Стоимость 10 000 руб. — Разработка имиджевой продукции (макеты визитов, буклетов, листовок) в рекламной компании. Стоимость от 10 000 руб. — Организация демозала.
В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору (п.2.2, 2.3, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.9.1) он обязан оплатить неустойку в размере 0,1 процента цены работы, в выполнении которой допущена просрочка, за каждый день просрочки.
Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов.
Договор на изготовление декоративного камня
Даже если вы не планируете на старте нанимать рабочих, при этом раньше не сталкивались с особенностями и подводными камнями производственного процесса, посоветуйтесь с технологом. Для организации среднего бизнеса технолог обязательно работает в основном штате. Его задача – разработка рецептуры, расширение ассортиментного ряда, подбор цвета, контроль качества. Он должен знать, какой гипс используется и какое должно быть соотношение всех компонентов. В небольших организациях он отвечает за логистику и работу с покупателями.
Для производства 50-100 м² искусственного камня в месяц нужно нанять двух рабочих.
1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий: столешницы из искусственного камня.
1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком.
1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком.
1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами – в твердой сумме либо приблизительной — путем составления смет на отдельные виды работ. Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам. Заказчик в любое время может отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику за все, уже сделанные, этапы работы.
Показать еще
, действующего на основании Паспорта, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
-
- Подрядчик по заданию Заказчика обязуется своими силами и средствами из своего материала выполнить работу по изготовлению и монтажу изделий из искусственного камня:
Цена, количество и ассортимент, которого определены Сторонами в Приложении
№1 к Договору , а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить работы:
-
- Изделие должно соответствовать действующим в РФ гигиеническим нормам и требованиям.
- Требования, которым должно соответствовать изделие, а именно: наименование применяемого материала, размеры изделия, его общий вид и т.п., указываются сторонами в прилагаемом к ней чертежу — Приложение №1 к Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в следующем порядке:
-каждая спецификация согласовывается сторонами на основе сведений, предоставленных Подрядчику Заказчиком;
-с целью проверки сведений, согласованных сторонами в спецификации, Подрядчик осуществляет контрольный обмер, предусмотренный пунктом 3.1.5 настоящего договора. Если в результате указанного контрольного обмера Подрядчик придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику. В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.
- Цена, порядок оплаты и срок выполнения работ.
-
- Общая стоимость Товара в соответствии с Приложением №1 к Договору составляет
-
- Заказчик оплачивает Исполнителю аванс в сумме, эквивалентной 70% от Стоимости всех работ по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания настоящего Договора.
- По окончании изготовления заказа в цеху Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 30% от суммы договора. После чего Исполнитель производит установку изделия по указанному адресу в течении 4(четырех) рабочих дней или специально оговоренного срока (по соглашению сторон)
- Расчеты производятся в рублях. Срок изготовления – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента согласования рабочих чертежей и при условии оплаты аванса (п.2.2).
- Сумма заказа может измениться после контрольного замера.
- Права и обязанности сторон
-
- Заказчик обязуется:
- Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
- Принимать результат выполненной работы в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работы, связанной с данным изделием.
3.2. Подрядчик обязуется:
-
-
- Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.
- Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.
- В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.
-
- Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.
- Изготовленное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику. При передаче Подрядчиком изделия Заказчик должен совершить все необходимые действия по его приёмке согласно действующему законодательству РФ, а также при отсутствии замечаний подписать акт приёмки-передачи выполненной работы .
- Если в ходе приёмки Заказчик обнаруживает, что выполненная работа не соответствует требованиям договора, это должно быть отражено в акте приёмки выполненной работы.
- В случае обнаружения при приемке изделия недостатков в результате выполненной работы Заказчик вправе предъявить требования, предусмотренные пунктами 5.3 договора.
4.6. В случае необоснованного отказа от подписания акта в течение трех рабочих дней с момента передачи изделия Заказчику и отсутствии замечаний к выполненной работе, изделие считается принятым в соответствии с п. 4.3 данного договора.
Монтаж искусственного камня в Москве
Здраствуйте я хочу производить тротуарную плитку в Гомеле я являюсь ИП и плочу единый налог по ставке( Производство изделий из бетона, гипса,…
Владислаv Владислаv Сообщения : 1884Репутация : 149Дата регистрации : 2015-09-06Возраст : 32Откуда : Малоярославец Re: Договор поставкипродажи Женя запад пишет:В моём : …поставить (изготовить) в срок с…до… .
Сам процесс производства достаточно прост:
- Формы смазываются специальной смазкой (состав для предварительной обработки форм), для облегчения выемки готовых изделий;
- Внутри формы кистью наносится краска на необходимые участки (2-3 цвета);
- Готовится смесь гипса (алебастра), песка и воды с добавлением пластификаторов и модификаторов. Для окраски камня по всему объёму в смесь добавляется краситель. Объём готовой смеси необходимо рассчитать так, чтобы он полностью умещался в матрицы. Гипсовый раствор схватывается быстро и его излишки нельзя использовать повторно.
- Готовая смесь разливается в матрицы. Каждую форму с раствором необходимо аккуратно встряхнуть просеивающим движением. Это необходимо для того, чтобы раствор более плотно и равномерно растёкся по формам, а пузырьки воздуха удалились.
- В процессе схватывания раствора в матрице можно нанести зубчатым шпателем горизонтальные или вертикальные полосы на тыльной стороне плитки. Такие полосы упрощают монтаж готовой плитки и делают его более надёжным.
- Через 30-40 минут, когда гипс полностью застынет, искусственный камень можно доставать из матрицы для конечной просушки. Никаких дополнительных действий для сушки делать не нужно. Обычно «камень» высыхает в течение 36 часов. Чтобы ускорить данный процесс многие мастера используют специальные устройства. Самый простой: герметичный короб (из фанеры, ДСП, ламината) с отверстиями для вентиляции сверху и электрическим нагревательным прибором снизу. Готовые изделия с зазором в несколько см друг от друга укладываются в данную камеру. Включается обогреватель. Важно поддерживать температуру 30-50 градусов. Температура выше пересушит изделия и сделает их хрупкими. Процесс сушки в таких камерах занимает от 2 до 8 часов. Время зависит от количества изделий и их массы (толщины). После чего изделие также может быть окрашено или покрыто защитным слоем специальной грунтовки.
Помещение и оборудование
Производство декоративного камня как бизнес, требует наличия подходящего места для организации процесса. При отсутствии большой суммы можно начать с аренды площади в 60-80 квадратных метров. При выборе помещения стоит ориентироваться на наличие отопления, вентиляции, электричества и транспортных подъездов. Обязательно должно быть место, куда будет складироваться готовая продукция. Если оно находится на улице, обязательно обустройство навеса.
Отдельное внимание важно уделить оборудованию для производства декоративного камня. При выборе стоит ориентироваться на масштаб деятельности. При организации бизнеса в домашних условиях достаточно будет стандартного набора инструмента — мастерка, дрели со специальной насадкой, емкости и форм.
Если планируется производство в больших масштабах, не обойтись без следующего оборудования:
- Виброконвейер (вибростол) — для удаления воздуха из готовой смеси.
- Вибросито — для «отфильтровки» посторонних элементов из сыпучих составов.
- Формы.
- Смеситель бетона.
- Весы.
- Камеры для сушки готовых изделий.
- Тележки для перемещения декоративного камня.
Также потребуется и дополнительный инвентарь — ведра, шпатели, щетки, лопаты, наждачная бумага и так далее.
Поиск покупателей – важный фактор для быстрой окупаемости проекта. Поэтому стоит подключить все возможные пути налаживания каналов сбыта:
- личные встречи с владетелями розничных точек, ремонтно-отделочных компаний;
- участие в строительных выставках, презентациях;
- размещение информации в местных СМИ;
- создание сайта-визитки;
- продвижение в социальных сетях;
- наружная реклама (баннеры, вывески, плакаты);
- распространение информации (раздача листовок, визиток, брошюр) с описанием продукции.
Одним из главных условий успешного бизнеса является быстрый сбыт готовой продукции. Вот почему упор стоит сделать на продвижении готового товара. Здесь возможны следующие шаги:
- Создание собственного сайта компании.
- Личное общение с хозяевами ремонтно-строительных компаний.
- Реклама в СМИ.
- Участие в презентациях и строительных выставках.
- Оформление сайта-визитки.
- Наружная реклама.
- Раздача визиток и листовок с подробным описанием товара.
Важным моментом составления бизнес-плана является подбор соответствующего помещения. Для размещения производственного цеха со всем перечнем выше описанного производственного оборудования следует подобрать помещение площадью не менее 500 – 600 кв. метров. При этом здание, в котором будет располагаться производство, должно быть поделено на несколько зон. Первая из них отводится под непосредственно производственный цех площадью в 100 – 150 кв. метров, вторая зона является складом готовой продукции.
В складском помещении отопление не обязательно, а в основном цеху следует следить за температурой воздуха. Она не должна опускаться ниже отметки в 0 градусов, в противном случае произойдет замерзание воды, используемой в процессе производства. Отдельная зона должна быть отдана под место высушивания камня (около 50 кв. метров) с поддержанием постоянной температуры не ниже 30 градусов и средним уровнем влажности воздуха.
Отдельное помещение должно быть отведено под комнату отдыха работников цеха. Отопление в данной комнате должно обеспечиваться в холодное время года. При подборе помещения для производства декоративного камня следует побеспокоиться о решении вопросов с пожарной службой и соответствии здания противопожарной безопасности.
Производство декоративного камня
В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
Искусственный декоративный камень доступен по цене и имеет хорошие декоративные и технические характеристики.
Для гипсовых работ обычно используют матрицы из мягких материалов — полиуретан, силикон. Реже используют формы, сделанные из твёрдого пластика, дерева или металла. Это связанно с тем, что гипсовое изделие легче «вытряхнуть» из мягкой формы, чем жёсткой. К тому же, мягкая форма может похвастать глубиной и разнообразностью рельефа для формовки готового изделия.
В отличие от природных материалов, он изготовляется в широкой цветовой гамме, характеризуется выразительностью и гармонирует с любым интерьером и стилевым решением.
Важный элемент производственного процесса – сырье для камня. Это обычный пескобетон, однако он состоит из ингредиентов, которые вы не найдете на заднем дворе: армирующие волокна, цемент двух видов, суперпластификатор, красители.
По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
Если же вы планируете масштабное производство, собираетесь нанимать рабочих, лучше зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью. Процедура требует более длительного оформления и большей стартовой суммы, но так предприниматель будет отвечать за бизнес только вложенными средствами.
Договор на столешницу из натурального камня
Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон. 8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.
8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1.Договор на изготовление столешницы из искусственного камня
-
- Изготовить изделие в соответствии с настоящим договором.
- Уведомить Заказчика об окончании изготовления изделия согласно договору.
- В предварительно указанный Заказчиком и согласованный с Подрядчиком день провести совместно с представителем Заказчика контрольный обмер помещения и оборудования, на котором должно быть смонтировано изделие, с целью уточнения и, при необходимости, корректировки (если, по мнению Подрядчика, это необходимо) сведений об изделиях, предусмотренных в спецификациях.
- Приёмка изделия.
- Изготовленное Подрядчиком изделие должно соответствовать требованиям настоящего договора.
- Изготовленное Подрядчиком изделие передаётся Заказчику.
Если в результате указанного контрольного обмера Исполнитель придёт к выводу о необходимости внесения изменений (дополнений) в согласованную сторонами спецификацию, он незамедлительно должен заявить об этом Заказчику.В этом случае стороны могут внести согласованные изменения (дополнения) в спецификацию.
Наши гарантии По окончании изготовления заказа в цеху Исполнитель производит доставку изделия по указанному адресу в заранее согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ дату и время. 2.7. По факту доставки изделия и его визуального осмотра на предмет совпадения цвета, модели камня, а также качества исполненной работы, ЗАКАЗЧИК оплачивает Исполнителю 20% от общей суммы договора. 2.7.1 Внимание После окончательной установки изделия в течение максимум 2 (двух) рабочих дней с момента фактической доставки изделия (П.2.6), Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся 10% от суммы договора. 2.8.
В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России. 6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
Преимущества такого бизнеса
Искусственный камень на сегодняшний день обладает множеством плюсов, которые и делают его столь популярным в строительстве, при ремонте и отделке дома как с внутренней стороны, так и внешней. Среди них особенно выделяют:
- экологичность, безопасность для здоровья человека;
- устойчивость к любым агрессивным внешним воздействиям (ультрафиолету, химическим агентам, перепадам температур, влаге, механическому повреждению);
- с помощью форм для литья ему придают самую разную конфигурацию;
- обладает небольшим весом;
- с ним легко работать;
- отличается длительным сроком эксплуатации;
- есть выбор широкого разнообразия цветовой гаммы;
- высокие показатели эстетичности.
Для производителя же важны такие параметры, как низкие затраты на производство, легкость в изготовлении, возможность сбыта в больших объемах, так как этот материал очень популярен среди государственных и частных застройщиков и декораторов.
Чтобы покрывать все потребности рынка, желательно изготавливать его сразу в двух вариантах:
- Для наружного применения к цементу и песку добавляют пигменты, различные защитные добавки и красители.
- Для создания декоративного камня с целью отделки внутренней части помещения основу делают из гипса, который уже в процессе дополняют оксидными пигментами, цементом и пуццолановыми веществами.
Применяют же данный вид строительного материала не только для облицовки стен, создания ступеней или подоконников. Декораторы с его помощью изготовляют великолепные столешницы, барные стойки, каминные порталы, уникальные раковины и пр. Неудивительно, что производство декоративного камня как бизнес является перспективным и удачным направлением даже для новичка.
В качестве моделей для литейных форм обычно используются готовые декоративные камни промышленного производства или подходящие природные. И в том, и в другом случае набор размеров, форм и рельефов конечной продукции ограничен. Между тем почти везде буквально под ногами валяется прекрасный материал для изготовления собственных уникальных моделей: простецкая овражная глина. Никаких разрешений на ее использование в умеренных количествах не требуется; овражная глина не считается полезным ископаемым, т.к. на гончарные изделия и в строительство не годится. Но для моделей вполне подойдет.
Анализов на жирность, адгезию, примеси органики и т.п. тоже не нужно, лишь месилась и лепилась. Для объемных моделей глину замешивают густо, до консистенции пластилина. Чтобы модель при сушке не потрескалась, вылепляют ее на болване из отходов древесины, пенопласта, упаковочного картона, кусков пластиковых бутылок и т.п. Подводят болван пластилином до такой степени, чтобы слой глины был не толще 6-12 мм.
Рынок искусственного акрилового камня в России формируется импортными поставками
Согласно анализу рынка искусственного акрилового камня в России, проведенным агентством DISCOVERY Research Group, данный материал в России не производится. Весь акриловый камень, присутствующий на российском рынке, поставляется из-за рубежа (в основном из Южной Кореи) в форме плоских листов.
Большую часть искусственного камня (около 90%) потребляют частные компании, специализирующиеся на изготовлении столешниц, подоконников, барных стоек и других изделий из искусственного камня. Около 10% продукции потребляют строительные компании, занимающиеся отделкой интерьеров.
В отчете, подготовленном агентством DISCOVERY Research Group, отображена подробная информация об импорте, экспорте и рынке искусственного акрилового камня в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Проанализировав рынок искусственного акрилового камня в России, эксперты маркетингового агентства DISCOVERY Research Group пришли к выводу, что в ближайшие годы будет наблюдаться тенденция к росту данного рынка.
Сфера использования искусственного акрилового камня охватывает жилые помещения и общественные здания. Искусственный акриловый камень широко используется при изготовлении мебели для столешниц кухонных гарнитуров и барных стоек, административных стоек в медицинских учреждениях, отелях, банках, офисах раковин и кухонных моек, для изготовления подоконников и облицовочных стеновых панелей, отделки ванных комнат.
Удачное соотношение между стоимостью и потребительскими качествами искусственного акрилового камня, огромная цветовая палитра, наличие декоров, имитирующих натуральный камень, несложная технология обработки — все эти факторы способствуют дальнейшему росту популярности искусственного акрилового камня.
Также, развитию российского рынка искусственного акрилового камня способствует непрерывный рост в последние несколько лет рынка кухонной мебели в России.
Согласно проведенному анализу объем рынка искусственного акрилового камня в России в 2019 г. составил 658 052 м2.
Важным моментом составления бизнес-плана является подбор соответствующего помещения. Для размещения производственного цеха со всем перечнем выше описанного производственного оборудования следует подобрать помещение площадью не менее 500 – 600 кв. метров. При этом здание, в котором будет располагаться производство, должно быть поделено на несколько зон. Первая из них отводится под непосредственно производственный цех площадью в 100 – 150 кв. метров, вторая зона является складом готовой продукции.
В складском помещении отопление не обязательно, а в основном цеху следует следить за температурой воздуха. Она не должна опускаться ниже отметки в 0 градусов, в противном случае произойдет замерзание воды, используемой в процессе производства. Отдельная зона должна быть отдана под место высушивания камня (около 50 кв. метров) с поддержанием постоянной температуры не ниже 30 градусов и средним уровнем влажности воздуха.
Отдельное помещение должно быть отведено под комнату отдыха работников цеха. Отопление в данной комнате должно обеспечиваться в холодное время года. При подборе помещения для производства декоративного камня следует побеспокоиться о решении вопросов с пожарной службой и соответствии здания противопожарной безопасности.
Требования к условиям перевозки и хранения продукции
При транспортировке, погрузке/разгрузке Продукции не допускается ронять и/или кантовать ее. Во избежание боя Продукции не допускается резко маневрировать транспортным средством, в котором перевозится Продукция. При транспортировке Продукции следует избегать неблагоприятных дорожных условий.
При хранении Продукции необходимо учитывать и принимать за нормы следующее:
-
Продукция должна храниться в закрытом сухом помещении. В помещении, где хранится Продукция, температура не должна быть менее 0 градусов Цельсия, а влажность – не более 70%;
-
Меры пожарной безопасности должны соответствовать нормативным требованиям к складским помещениям. Не допускается намокания упаковки и хранение Продукции в огнеопасных условиях;
-
Не допускается менять маркировку на упаковке и перебирать содержимое упаковки без необходимости;
-
Соблюдать условия хранения промаркированные на упаковке;
Договор изготовления декоративного камня
5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.
5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.
6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).
6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.
2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей.
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере % от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет рублей.
2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет рублей и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.
3.1. Срок изготовления изделия рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора.
3.2. Доставка и установка производится в течение дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.
3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.
5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: .
5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости – строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6. Гарантийное обслуживание составляет месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, в��полняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.
5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.
Похожие записи:
-
- Заказчик обязуется: